工程欠款纠纷起诉状原告：被告：诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款_______元；（二）结算零建工程款：______元减去甲方垫付的材料款______元，应付给 乙方工程款_______元；（三）赔偿乙方的经济损失： ______年至______年度拖欠款的滞纳金_____ 元； ______年______月至______月设备闲置费________元；以上三项合计，共_________元。事实和理由：______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司（原告， 以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建 筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标 形式，也工包材料”。承包额为_______元。开工日期定为______年______月______ 日；竣工日期定为______年______月______ 日。合同签定后，乙方按时将设备机 具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______ 年______月______ 日乙方才正式开工。在长达______天之内，由于甲方的原因， 造成乙方开进工地的_____余名职工无活可干，机具设备长期无用，给乙方经济 上造成损失达________元。甲方虽然承担了_______元的误工费，但尚有_______ 元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于______年______月______ 日，乙方又同 甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于______年______月______日完 工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无 任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工 程款_____元。从_